Inicio > Dictámenes > Resultados de la Búsqueda

Dictámenes del tipo Contratos Administrativos

Filtrar resultados por Órgano Solicitante:
   

Orden Ascendente  /  Nº de Resultados: 10 - 20 - 50 - Todos

1 - 202 de 205
1 2 > >>
Dictamen 542/2010 - (27-07-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Agüimes en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación del contrato administrativo de obra suscrito con la entidad mercantil D., S.A., correspondiente a la obra denominada ?Auditorio de Agüimes (Teatro y Escuela de Música)?.
Dictamen 537/2010 - (27-07-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de modificación del Lote I del contrato de servicios de telecomunicaciones corporativo del Gobierno de Canarias, con la empresa U.T.E. T.E.S.A.U. ? T.M.E.S.A.U., reduciendo prestaciones y servicios.
Dictamen 469/2010 - (07-07-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución de un contrato administrativo de obras relativo a la conservación y mantenimiento del ex convento de Santo Domingo, en La Orotava.
Dictamen 418/2010 - (22-06-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de suministro de una estufa de secado para un laboratorio de metrología, área de combustible, contrato que fue adjudicado a la entidad B., S.L., que se ha opuesto a la resolución contractual.
Dictamen 414/2010 - (18-06-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz en relación con la Propuesta de Acuerdo de declaración de extinción de concesión demanial del local comercial 6 de la Estación de Guaguas del Puerto de La Cruz y desalojo del mismo.
Dictamen 413/2010 - (18-06-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz en relación con la Propuesta de Acuerdo de declaración de extinción de concesión demanial del local comercial 10 de la Estación de Guaguas del Puerto de la Cruz y desalojo del mismo.
Dictamen 373/2010 - (02-06-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución unilateral del contrato suscrito con la entidad D., S.A., para la ejecución de la obra de rehabilitación del edificio ?Antiguo Cuartel de San Carlos?, en Santa Cruz de Tenerife.
Dictamen 372/2010 - (02-06-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato suscrito con la entidad A.M.P.A., S.L., para la redacción del proyecto y dirección facultativa de la obra de rehabilitación del edificio ?Antiguo Cuartel de San Carlos?, en Santa Cruz de Tenerife.
Dictamen 326/2010 - (21-05-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la interpretación del contrato de servicios denominado ?Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de colegios y edificios públicos?, adjudicado a la empresa E.M.E., S.A., .
Dictamen 312/2010 - (12-05-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la nulidad del contrato administrativo relativo a diversas inserciones publicitarias efectuadas por la entidad C.I.P., S.L.
Dictamen 304/2010 - (12-05-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de la obra denominada ?Mejora de infraestructuras de los Centros Educativos de Infantil y Primaria CEIP Balos, CEIP Tagoror, CEIP Santa Lucía, CEIP Tamarán, CEIP Tinguaro? suscrito por el citado Ayuntamiento con la empresa C.M.I.C., S.A.
Dictamen 283/2010 - (06-05-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz en relación con la Propuesta de Acuerdo por la que se acuerda la culminación del procedimiento de revisión de oficio tramitado para la declaración de nulidad del contrato de limpieza del Complejo Turístico Municipal Costa Martiánez.
Dictamen 209/2010 - (14-04-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la extinción de una concesión cedida a la entidad mercantil S.T., S.L., sin derecho a indemnización, como consecuencia de una infracción administrativa muy grave.
Dictamen 174/2010 - (24-03-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda el rescate de la concesión administrativa de la explotación comercial del Kiosco-Bar L.P., sito en la Alameda del Duque de Santa Elena, cuya titularidad la ostenta la entidad mercantil M.S., S.L. y que fue suspendida por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de fecha 17 de abril de 2006, acortándose el plazo de vigencia de la misma en un total de nueve meses y once días.
Dictamen 165/2010 - (24-03-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arucas en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, suscrito con la empresa R., S.L.
Dictamen 128/2010 - (11-03-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato del servicio de limpieza y mantenimiento del Complejo Turístico Municipal Costa Martiánez suscrito entre el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz y S.C.L.T.
Dictamen 92/2010 - (24-02-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de una plataforma integrada de comunicaciones para ?El Centro de Coordinación Operativa? en el Cabildo de Fuerteventura suscrito con la empresa N.C.C., S.L., por incumplimiento culpable del contratista.
Dictamen 91/2010 - (24-02-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la interpretación del contrato de servicios consistente en la elaboración y ejecución de un programa de visitas educativo-ambientales en el complejo medioambiental de Arico durante los cursos escolares 2009-2009 y 2009-2010.
Dictamen 78/2010 - (11-02-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Oliva en relación con la Propuesta de Resolución del contrato de explotación de la cafetería ubicada en la estación de guaguas de Corralejo, por impago del precio pactado.
Dictamen 77/2010 - (11-02-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Oliva en relación con la Propuesta de Resolución del contrato de explotación de la cafetería ubicada en la Escuela de Náutica de Corralejo, por impago del precio pactado.
Dictamen 63/2010 - (03-02-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Antigua en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución de un contrato administrativo de asistencia técnica para la realización del Inventario Municipal de Bienes.
Dictamen 741/2009 - (21-12-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de las obras ?Adecuación y Mejora de Espacios Infantiles de La Laguna?, formalizado el día 12 de junio de 2009 con la adjudicataria C.P.A.T., S.L.
Dictamen 705/2009 - (03-12-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de las obras de reforma y ampliación de las dependencias del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos, por causa de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato, imputable al contratista, C.P.A.T., S.L. a quien le fueron adjudicadas las referidas obras por Resolución de 24 de julio de 2008, formalizándose el correspondiente contrato el día 12 de agosto de 2008.
Dictamen 641/2009 - (10-11-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en relación con la Propuesta de Resolución por la que concluye el procedimiento de resolución de contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto Rehabilitación del Faro de Arinaga.
Dictamen 640/2009 - (10-11-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en relación con la Propuesta de Resolución por la que concluye el procedimiento de resolución de contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto Nuevo Parque de la Goleta y Accesos.
Dictamen 531/2009 - (07-10-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo, suscrito con la empresa U., S.A., de redacción del proyecto, ejecución de las obras, el suministro de equipamiento y la puesta en marcha de una instalación para tratamiento y eliminación de: residuos de animales, materiales especificados de riesgo (MER) y determinados residuos sanitarios en el Complejo Ambiental de Juan Grande (término municipal San Bartolomé de Tirajana, Isla de Gran Canaria).
Dictamen 525/2009 - (07-10-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación del contrato de las obras de mejora de la Red Peatonal de Los Cristianos, término municipal de Arona, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Canarias 2001-2006, iniciado de oficio a petición de la Dirección General de Infraestructura Turística de la Consejería de Turismo.
Dictamen 322/2009 - (03-07-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras de mejora del pabellón cubierto Juan Carlos Hernández-Jinámar (05.PIA.17.08), adjudicado a A., S.A. Incumplimiento del plazo final de ejecución
Dictamen 305/2009 - (23-06-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obra A.V.S.F. Suspensión de las obras
Dictamen 296/2009 - (22-06-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de suministro e instalación de armarios rodantes y mobiliario para el Archivo General Insular, ubicado en las dependencias del edificio de la antigua casa R. No formalización del contrato. No constitución de fianza
Dictamen 234/2009 - (25-05-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la Propuesta de Acuerdo por el que se interpreta la concesión V-5203:CC-30 del servicio público de transporte interurbano regular de viajeros por carretera en la Isla de la Gomera
Dictamen 220/2009 - (19-05-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la interpretación de las cláusulas 6 y 9 del Pliego de Prescripciones Administrativas y Técnicas relativo a la contratación del servicio de limpieza de vertidos, mantenimiento y conservación de las infraestructuras rurales de Anaga, siendo la empresa adjudicataria U., S.A.
Dictamen 212/2009 - (14-05-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote en relación con la modificación del contrato con la empresa R.A., S.A. para la concesión de obra pública y explotación del Centro de atención a personas mayores (residencia y centro de día) de Tías en Lanzarote
Dictamen 211/2009 - (14-05-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote en relación con la modificación del contrato con la empresa R.A., S.A. para la concesión de obra pública y explotación del Centro de atención a personas mayores (residencia y centro de día) de Haría en Lanzarote
Dictamen 189/2009 - (27-04-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo suscrito con la empresa T., S.A., para la ejecución del proyecto de obras de la Zona Recreativa y Centro de Información en Juego de Bolas, término municipal de Agulo, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de La Gomera. Demora en la ejecución e incumplimiento del plaz
Dictamen 178/2009 - (23-04-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Telde en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de obras para la ejecución del proyecto de urbanización del suelo urbanizable programado, sector-2 de Arauz. Incumplimiento de los plazos de ejecución
Dictamen 160/2009 - (01-04-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Telde en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de concesión de obra pública adjudicado a la empresa C., S.L. para la construcción y explotación de un edificio de aparcamiento y plaza en San Gregorio. Demora en el cumplimiento del pago; inadecuación de las obras al proyecto, quiebra al contratista.
Dictamen 98/2009 - (02-03-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde Accidental del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación del contrato del servicio de mantenimiento, conservación y mejoras de las vías y espacios públicos del Municipio de La Laguna
Dictamen 95/2009 - (20-02-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato, por finalización del plazo de vigencia, de la concesión V-5203:CC-30, del servicio público de transporte interurbano regular de viajeros por carretera de dicha Isla
Dictamen 59/2009 - (29-01-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granadilla de Abona en relación con la Propuesta de Resolución, con forma de propuesta de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por la que se acuerda la resolución de contrato de concesión administrativa de plaza, aparcamientos subterráneos, piscina y servicios complementarios de la manzana 2B de el Cabezo, en el Médano, otorgada a la empresa L.A., S.L. Cesión no autorizada de la concesión.
Dictamen 28/2009 - (15-01-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, en funciones, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la uqe se acuerda la resolución del contrato de obras adjudicado a la empresa M., S.A., para la adaptación a la normativa eléctrica en los Centros de Enseñanza Infantil y Primaria de Las Palmas de Gran Canaria, por incumplimiento del plazo final de ejecución del contrato.
Dictamen 489/2008 - (22-12-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de consultoría y asistencia para la elaboración del proyecto técnico y dirección, supervisión y control de la ejecución con Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador y Técnico Director de Seguridad, para la construcción del Campo de Fútbol Municipal en una parcela existente en el Plan Parcial de Los Olivos, del término municipal de Santa Brígida. Desistimiento de la Administración.
Dictamen 445/2008 - (02-12-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación nº 3 del contrato de obras ?Colector-interceptor de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria?.
Dictamen 408/2008 - (03-11-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras del Pabellón Polideportivo Frontera (cubierta y estructura espacial), suscrito con la empresa M., S.A. Incumplimiento de obligación esencial del contrato: obra no ajustada al proyecto y negligencia grave.
Dictamen 398/2008 - (24-10-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución formulada por el Coordinador General del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se acuerda la cuarta modificación del contrato de ejecución de las obras del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea.
Dictamen 361/2008 - (30-09-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras, adjudicado por el Instituto Canario de la Vivienda a la empresa C.H.C., S.A., para la construcción de 26 viviendas protegidas de promoción pública en la calle Tijarafe del término municipal de Santa Úrsula, por declaración del contratista en concurso de acreedores. Vencimiento del plazo final sin terminación de la obra.
Dictamen 350/2008 - (26-09-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de consultoría y asistencia para la redacción de proyecto y dirección de la obra de construcción de un campo de fútbol municipal en una parcela existente en el Plan Parcial Los Olivos, por desistimiento de la Administración.
Dictamen 347/2008 - (18-09-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la modificación nº 3 del contrato de ejecución de la obra del denominado ?Centro Insular de Atletismo de Alto Rendimiento en Tíncer?, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Dictamen 302/2008 - (21-07-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de la obra ?renovación de aceras en La Herradura?, término municipal de Telde, adjudicado a la empresa A.T., S.A. Demora en la comprobación del replanteo.
Dictamen 301/2008 - (21-07-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de la obra ?renovación de aceras en Piletillas?, término municipal de Telde, adjudicado a la empresa A.T., S.A. Demora en la comprobación del replanteo.
Dictamen 283/2008 - (04-07-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de ejecución de obras adjudicado por el Instituto Canario de la Vivienda a la empresa C.H.C., S.A. para la construcción de 13 viviendas protegidas de promoción pública en la calle Lomo Piedras (?), en Ravelo, del término municipal de El Sauzal, por declaración de concurso de acreedores del contratista.
Dictamen 242/2008 - (16-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la interpretación del contrato de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio suscrito con la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS).
Dictamen 202/2008 - (03-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución formulada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico y Museo del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se acuerda la tercera modificación del contrato de ejecución de las obras de construcción del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea.
Dictamen 200/2008 - (02-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación nº 3 del contrato de las obras de remodelación de la Plaza de España y su entorno en Santa Cruz de Tenerife, Ámbito I.
Dictamen 197/2008 - (02-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato suscrito con la entidad mercantil C.H., S.A., adjudicataria de la obra de encauzamiento del Barranco El Cercado y de construcción de un puente sobre el Barranco El Cercado. Demora en la ejecución del contrato.
Dictamen 163/2008 - (07-05-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento del Puerto de La Cruz en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato suscrito con la empresa T., S.A., para el suministro de señalización y diverso material vial para las vías públicas. Incumplimiento de obligación esencial: Entrega de los bienes contratados.
Dictamen 159/2008 - (06-05-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de consultoría y asistencia, suscrito con la empresa I., S.L., para la dirección facultativa de la obra denominada Actualización de precios, reformado, restauración Iglesia San Juan Bautista, 1ª y 2ª fase (término municipal de Vallehermoso). Incumplimiento de plazos. Incumplimiento de obligación esencial: La comprobación de replanteo.
Dictamen 129/2008 - (16-04-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidente del Instituto Canario de la Vivienda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de consultoría y asistencia que tiene por objeto la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación del estudio de seguridad y salud, por arquitecto superior, de la construcción de 35 viviendas protegidas de promoción pública, a ejecutar en Ofra-Barrio Nuevo-Autopista, término municipal de La Laguna, expte: TF-040/PP/04 suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y C.S. Desestimiento de la Administración.
Dictamen 128/2008 - (16-04-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras de restauración de la Iglesia de San Francisco de Borja, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Incumplimiento de la obligación esencial de ejecutar las obras.
Dictamen 102/2008 - (18-03-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras para la construcción de una piscina (tipo 2, piscina básica polivalente de remodelación), en el término municipal de Güímar. Declaración concursal del contratista; abandono de la obra; incumplimiento de obligación esencial.
Dictamen 101/2008 - (18-03-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras para la construcción de la piscina (tipo 2, piscina básica polivalente), en el término municipal de Tacoronte. Declaración del contratista en situación de concurso; abandono de la obra.
Dictamen 95/2008 - (13-03-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras para la construcción de una piscina (tipo 2, piscina básica polivalente), en el término municipal de Santa Úrsula. Declaración del contratista en situación concursal; abandono de la obra.
Dictamen 27/2008 - (24-01-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de construcción de 62 viviendas en la parcela P-2, en el barrio de El Polvorín (Expediente número 22/04), suscrito con M., S.A., por declaración del adjudicatario en situación de concurso voluntario.
Dictamen 8/2008 - (14-01-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de obras adjudicado a la empresa M., S.A., para la edificación de 79 viviendas en la parcela P-4 del barrio de El Polvorín, por declaración concursal del contratista
Dictamen 493/2007 - (14-12-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arucas en relación con la resolución de los siguientes contratos de obra: Escuela de Restauración Gastronomía, Separata de la 2ª Fase del Proyecto de Rehabilitación del Antiguo Casino de Arucas como Hotel Rural y 2ª Fase del Proyecto de Rehabilitación del Antiguo Casino de Arucas como Hotel Rural. Incumplimiento de obligación esencial. Incumplimiento de pago total. Abandono de la obra.
Dictamen 483/2007 - (14-12-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de obras adjudicado a la empresa M., S.A., para la ejecución de la obra del Auditorio de Agüimes (Teatro y Escuela de Música). Declaración de la empresa en situación de concurso.
Dictamen 443/2007 - (14-11-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de suministro del software para el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife y la prestación del servicio de parametrización, adaptación, instalación, migración de datos y posterior mantenimiento, así como la formación de los usuarios de la aplicación. Incumplimiento de pago y de las obligaciones contractuales esenciales.
Dictamen 404/2007 - (16-10-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se resuelve el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de las papeleras públicas, bajo arrendamiento financiero, sin opción de compra, suscrito por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Incumplimiento de obligaciones esenciales.
Dictamen 398/2007 - (11-10-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la interpretación de la cláusula 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigieron el concurso de prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Dictamen 393/2007 - (09-10-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta de Resolución por la que se resuelve el contrato administrativo de suministro de menaje desechable derivado del concurso público 2006-0-41, por incumplimiento imputable a la empresa C.M., S.L. Incumplimiento de obligaciones esenciales.
Dictamen 375/2007 - (25-09-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se resuelve el contrato de servicio de instalación, conexión, manejo, montaje y desmontaje de equipos de sonido e iluminación para las fiestas y eventos que organiza el Distrito Puerto-Canteras, por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales y subcontratación no autorizada.
Dictamen 350/2007 - (12-09-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la resolución de contrato, por incumplimiento imputable a la empresa ?C.I.?, de acuerdo con lo previsto en el art. 59.3.a) del texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Dictamen 315/2007 - (17-07-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz en relación con la resolución del contrato suscrito con la empresa T., S.A., para el suministro de señalización y diverso material vial para las vías públicas.
Dictamen 298/2007 - (03-07-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la nulidad de los contratos de consultoría y asistencias suscritos con la empresa I., S.L. para llevar a efecto las direcciones facultativas de las obras complementarias, reforma y acondicionamiento del Centro de Visitantes, centro de mayores de Alajeró y mejora red de saneamiento casco de la Villa-canalización de pluviales.
Dictamen 290/2007 - (26-06-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la resolución parcial del contrato de suministro de gases medicinales y accesorios, adjudicado mediante Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, de 12 de enero de 2007, a la entidad A.L.M., S.L.U.
Dictamen 138/2007 - (22-03-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda en relación con la resolución del contrato administrativo de servicios suscrito entre el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y la entidad "Q.R., S.A." para la realización de labores de campo y grabación de los datos para la operación estadística denominada "paridades del poder adquisitivo: Cesta de la compra 2006-2008".
Dictamen 78/2007 - (12-02-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Granadilla de Abona en relación con la Propuesta de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre resolución de contrato de concesión administrativa de plaza, aparcamientos subterráneos, piscina y servicios complementarios de la manzana 2B de El Cabezo, en el Médano, a la empresa L.A., S.L.
Dictamen 6/2007 - (08-01-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la reclamación de daños derivada de la suspensión temporal y parcial de la obra de ?Remodelación del Hospital Insular, Fase II?, contratada con fecha 10 de noviembre de 1999 y cuyo contrato aún permanece en vigor.
Dictamen 348/2006 - (26-10-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la resolución del contrato con la empresa ?S.R.G., S.L.? concesionaria del servicio público del transporte regular de viajeros por carretera de la isla de La Gomera, por declaración de concurso voluntario ordinario.
Dictamen 340/2006 - (17-10-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arucas en relación con la resolución del contrato ?Concesión de obra pública en orden a la construcción y explotación de aparcamientos públicos subterráneos bajo el antiguo mercado municipal de Arucas y la explotación y reestructuración de éste como Centro Comercial?.
Dictamen 309/2006 - (27-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de ejecución de obra de la Casa de Juventud de Santiago del Teide con la entidad ?T.H.C., S.L.?.
Dictamen 299/2006 - (19-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato administrativo especial de Servicios Deportivos de musculación en las instalaciones del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Dictamen 297/2006 - (18-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la modificación nº 2 del contrato del Proyecto de ejecución del ?Centro Insular de Atletismo de Alto Rendimiento en Tíncer?, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Dictamen 296/2006 - (18-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato administrativo especial de ?Servicios Deportivos de SPINNING en las Instalaciones del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria?, adjudicado a la empresa ?A.G.D., S.L.?.
Dictamen 295/2006 - (18-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la modificación del contrato administrativo de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto ?Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, Biblioteca Insular y Centro de Fotografía?.
Dictamen 271/2006 - (07-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Justicia en relación con la resolución del contrato administrativo suscrito con la empresa ?V., S.L.? para la realización del servicio de diseño, desarrollo e implementación de un nuevo portal web del ICAP.
Dictamen 269/2006 - (28-07-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Presidente del Consorcio Sanitario de Tenerife en relación con la modificación del contrato administrativo relativo al Proyecto del Edificio de Actividades Ambulatorias del Consorcio Sanitario de Tenerife.
Dictamen 130/2006 - (10-05-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Acuerdo por la que se pretende resolver el contrato de ejecución de las obras de construcción del depósito de incendios y riego en el lugar conocido como El Caserío de Las Fuentes (término municipal de Guía de Isora), suscrito por la Corporación indicada y entidad mercantil T.H.C., S.L.: Resolución de contratos: No constitución/reajuste de fianza. Incumplimiento del plazo. Paralización de la obra. Se estima la reclamación
Dictamen 4/2006 - (09-01-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad I.UTE, por daños ocasionados durante la ejecución del contrato de remodelación del Hospital Insular, fase II. Suspensión temporal y parcial de la obra. Se estima la reclamación.
Dictamen 313/2005 - (30-11-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la modificación del contrato de ejecución del proyecto de construcción del Centro Sociosanitario Hospital Nuestra Señora de Los Dolores adjudicado a la empresa M., S.A.: Procedimiento incorrecto. Enriquecimiento injusto.
Dictamen 312/2005 - (30-11-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pájara en relación con la modificación del contrato de concesión administrativa para la prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de Pájara, en el Polígono de Actuación Solana-Matorral, núcleo de Morro Jable, toda la zona turística del Municipio y las zonas de ampliación que en dichas áreas produzcan, formalizado con la entidad C., S.A.: Unificación de servicios: Razones de interés público.
Dictamen 247/2005 - (05-10-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la modificación del contrato suscrito con C.Á.S. relativo al servicio de recogida de residuos sólidos urbano, limpieza viaria, limpieza de playas y conservación de jardines.
Dictamen 239/2005 - (20-09-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Telde en relación con la Propuesta de Resolución por la que se pretende declarar la nulidad del contrato de arrendamiento de industria (taller de mantenimiento de vehículos), suscrito por la Corporación indicada y F.G.R.: Incompetencia manifiesta y haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Dictamen 231/2005 - (13-09-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de suministro del software para el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife y la prestación del servicio de parametrización, adaptación, instalación, migración de datos y posterior mantenimiento así como la formación de los usuarios de la aplicación, adjudicado a la empresa A.C.S.I., S.A.: Incumplimiento del plazo y de las condiciones del contrato.
Dictamen 206/2005 - (21-07-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la reclamación de daños derivada de la suspensión temporal y parcial de las obras de remodelación del Hospital Insular, fase II: Contratación Administrativa: Indemnización por daños.
Dictamen 196/2005 - (11-07-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Güímar en relación con la resolución del contrato de concesión administrativa para la gestión de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Güímar con la empresa concesionaria V.: Abandono del servicio.
Dictamen 159/2005 - (17-05-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, en relación con la resolución del contrato de obras de cubrición de la piscina municipal y construcción de vestuarios, 1ª fase, de Icod de Los Vinos, con la empresa D., S.A.
Dictamen 158/2005 - (17-05-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, en relación con la resolución del contrato de las obras de terminación del terrero de lucha de El Escobonal, término municipal de Güímar, suscrito con la empresa D., S.A.
Dictamen 132/2005 - (03-05-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con la resolución del contrato administrativo de la asistencia técnica para la realización de una auditoría de seguridad y la elaboración e implantación de planes de autoprotección en determinados edificios afectos a ese Departamento.
Dictamen 105/2005 - (30-03-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Telde en relación con la resolución del contrato de adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de U.A. La Mareta 1, suscrito en el citado Ayuntamiento y la entidad mercantil P.C.O.L.M., por incumplimiento de pliego de condiciones.
Dictamen 40/2005 - (21-02-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato suscrito con J.S.M., S.L., adjudicataria de la concesión demanial sobre la zona de dominio público ocupada por la terraza L.R.
Dictamen 34/2005 - (14-02-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pájara en relación con la interpretación del contrato de concesión administrativa para la prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de Pájara, en el Polígono de Actuación Solana-Matorral, núcleo de Morro Jable, toda la zona turística del Municipio y las zonas de ampliación que en dichas áreas se produzcan, formalizado con la entidad C., S.A.
Dictamen 13/2005 - (13-01-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la cuarta modificación del contrato de gestión de los servicios complementarios de limpieza mecanizada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, suscrito con la empresa F.C.C., S.A.
Dictamen 10/2005 - (04-01-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Telde en relación con la revisión de oficio del Decreto del Alcalde de 9 de mayo de 2003, de concesión administrativa de la gestión de las instalaciones del Polígono de Tiro L.P., propiedad de ese Ayuntamiento.
Dictamen 205/2004 - (02-12-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes en relación con la modificación del contrato de suministro consistente en equipos informáticos, comunicaciones, equipamientos de redes de área local, programas informáticos así como servicios de gestión y ejecución del proyecto Medusa (primera fase).
Dictamen 199/2004 - (11-11-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en relación con la resolución del contrato del servicio que tiene por objeto la organización y sistematización de expedientes administrativos generados por la Dirección General de Vivienda, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de 2003, para su inclusión en el sistema general de archivos de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Dictamen 186/2004 - (04-11-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción de 19 Viviendas de Protección Oficial, de promoción pública, en Jinámar-Rambla, parcela P-600, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Dictamen 185/2004 - (04-11-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción de 32 Viviendas de Protección Oficial, de promoción pública, en Jinámar-Rambla, parcela P-599-A, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Dictamen 184/2004 - (04-11-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción de 33 Viviendas de Protección Oficial, de promoción pública, en Jinámar-Rambla, parcela P-599-B, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Dictamen 180/2004 - (03-11-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la resolución del contrato administrativo de obras para la construcción de 50 Viviendas de Protección Oficial, de promoción pública, en Loma de Pino Seco, Parcela B-2, término municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria.
Dictamen 141/2004 - (17-09-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la resolución del contrato Pabellón Polideportivo Frontera (Cubierta y Estructura Espacial) con la empresa M., S.A.
Dictamen 113/2004 - (13-07-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la resolución del contrato de obras de Construcción de 66 V.P.O. de promoción pública a ejecutar en la Torrita, término municipal de La Orotava (Tenerife), por demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista, la Empresa U.T.E. V.V.O., V.O.C., S.A., C.H., S.A.
Dictamen 99/2004 - (10-06-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y recogida selectiva de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria con la Entidad Mercantil C.S.I.E.G. (CSI).
Dictamen 81/2004 - (27-05-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario en relación con la resolución del contrato de la concesión administrativa de la instalación de elementos de amueblamiento urbano y publicitario del municipio de Puerto del Rosario, suscrito con la entidad Equipamientos Urbanos de Canarias, S.A.
Dictamen 42/2004 - (14-04-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la resolución del contrato para la adquisición, implantación, asistencia técnica y puesta en marcha de una web corporativa con las funcionalidades de un gestor de contenidos.
Dictamen 39/2004 - (02-04-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la resolución del contrato administrativo adjudicado mediante Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La palma, con fecha 18 de noviembre de 2003, a la entidad Flisa Cataluña, S.A.
Dictamen 35/2004 - (02-04-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Pájara en relación con la resolución del contrato para la gestión indirecta, mediante concesión administrativa, de la construcción y explotación de un Centro Hospitalario en el Plan Parcial Las Gaviotas de dicho término municipal, adjudicado en virtud de Acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 19 de diciembre de 2002 a la U.T.E integrada por las entidades "Y.I., SL" y "C.D.C., SL".
Dictamen 27/2004 - (29-03-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Pájara en relación con la resolución del contrato de compraventa a la Entidad I., S.L. de la parcela de propiedad municipal sita en el Sector de Suelo Urbanizable en La Lajita, acordada por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pájara, en fecha 23 de mayo de 2003.
Dictamen 5/2004 - (28-01-2004) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en relación con la resolución del contrato de obras suscrito por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y la empresa "T.F., S.L." para la construcción de 15 V.P.O. de promoción pública en Tinisuaga, término municipal de Breña Alta.
Dictamen 210/2003 - (18-11-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la interpretación del contrato suscrito entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Entidad A.C., S.L., en concepto de gestión del servicio de acogimiento residencial de menores, respecto de los Hogares "C.A.I. Tafira para Menas", Hogar "Guía II", Hogar para menores inmigrantes "Cuesta La Higuera", Hogar Maternal "El Monte", Casa de Acogida "El Cerrillo" y Hogar "La Isleta".
Dictamen 205/2003 - (04-11-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con el expediente de resolución del contrato de ejecución de obras comprendidas en el Proyecto de Reforma interior de la 1ª planta del Centro Maternal Ntra. Sra. de La Paz.
Dictamen 201/2003 - (04-11-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Turismo en relación con la resolución del contrato de asistencia técnica suscrito con L.M.Q. para la dirección facultativa de las obras de "Tratamiento ambiental del barrio de San Francisco Javier", en el término municipal de Arrecife.
Dictamen 78/2003 - (28-05-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en relación con la resolución del contrato de suministro suscrito el día 18 de octubre de 2001, entre el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en representación del mismo y M.Q.Q.T., en representación de la entidad "V.Q.M.E.F., S.L.".
Dictamen 77/2003 - (23-05-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Tercera modificación contractual del contrato de gestión de los servicios complementarios de limpieza mecanizada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Dictamen 60/2003 - (23-04-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en relación con la interpretación del contrato suscrito entre la empresa R., S.L. y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, relativo al servicio de limpieza de los centros dependientes de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.
Dictamen 46/2003 - (03-04-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde accidental del Ayuntamiento de Arona en relación con la modificación del contrato suscrito con C. Á. S. relativo al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbano, Limpieza Viaria, Limpieza de Playas y Conservación de Jardines.
Dictamen 40/2003 - (31-03-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato de edificación de 39 viviendas en Cuesta Ramón para reposición del barrio de El Polvorín y Agustina de Aragón.
Dictamen 35/2003 - (17-03-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la modificación del contrato de obra "Terminación del Estadio de Gran Canaria".
Dictamen 16/2003 - (04-02-2003) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Iltma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la modificación del contrato de obra "Terminación del Estadio de Gran Canaria".
Dictamen 174/2002 - (25-11-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la resolución del contrato suscrito con la U.T.E. N.E.C., S.A.-P.P.L., S.A. referente a la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de "Vía Arterial de Santa Cruz de Tenerife. Proyecto de recuperación y del viario Barranco de Santos, tramo I".
Dictamen 162/2002 - (12-11-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del contrato de suministro de contenedores de vidrio, suscrito en 1995 con la empresa P.O.S.U. S.A., en relación con la sentencia de 16 de julio de 2002 del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 1.648/97, interpuesto por la citada empresa.
Dictamen 150/2002 - (14-10-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la interpretación del contrato del edificio sede del Parlamento de Canarias. Reintegro de tasas, impuestos y tributos.
Dictamen 142/2002 - (11-10-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de la obra "Alumbrado Público y Repavimentación de Arona casco", adjudicado con fecha 25 de octubre de 1999, a la empresa UTE P.T.C., S.A. - O.V., S.A.) [UTE A.], por importe de 158.990.960 ptas.
Dictamen 131/2002 - (03-10-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato para la ejecución de la obra "Repavimentación en el núcleo de Vilafor", incluida en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 1999-2002.
Dictamen 129/2002 - (03-10-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la segunda modificación del contrato del "Servicio de conservación y mantenimiento de los espacios libres del municipio de Las Palmas de Gran Canaria".
Dictamen 126/2002 - (30-09-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la modificación del contrato suscrito con C.Á.S. relativo al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y conservación de jardines.
Dictamen 99/2002 - (05-07-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de La Laguna en relación con la resolución del contrato suscrito entre la Universidad de La Laguna y la empresa A.C.V., S.A., para la ejecución del servicio de reprografía para el alumnado de la Universidad de La Laguna, mediante sistema de autoservicio y servicio digital de impresión de documentos.
Dictamen 91/2002 - (24-06-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato de concesión administrativa de un quiosco.
Dictamen 59/2002 - (02-05-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato del Servicio de Conservación y Mantenimiento en general de los Colegios Públicos, Universidades Populares y Centros Sociales de Las Palmas de Gran Canarias.
Dictamen 32/2002 - (15-03-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del contrato suscrito entre el Cabildo Insular de Tenerife y la U.T.E. D.R.A., S.A. - J., S.A. para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado "Parque Central de Arona, 1ª Fase", término municipal de Arona.
Dictamen 14/2002 - (04-02-2002) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con el Proyecto Modificado Nuevas Unidades III de las obras comprendidas en el Proyecto del Auditorio de Tenerife.
Dictamen 141/2001 - (28-11-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo en relación con la resolución del contrato de prestación de servicios de recogida de basuras.
Dictamen 133/2001 - (12-11-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la resolución del contrato de servicio de conservación y mantenimiento en general de los Colegios Públicos, Universidades Populares y Centros Sociales de Las Palmas de Gran Canaria.
Dictamen 121/2001 - (31-10-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la segunda modificación del contrato de gestión de los servicios complementarios de limpieza mecanizada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Dictamen 77/2001 - (25-06-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de La Victoria de Acentejo en relación con la resolución del contrato de prestación del servicio de recogida de basuras que el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo tiene concertado con D.Á.C.D.
Dictamen 25/2001 - (01-03-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de asistencia técnica para la realización de un Plan de Desarrollo de un Centro Integral de Tecnología y Servicio de Apoyo a las Empresas Artesanas.
Dictamen 19/2001 - (07-02-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Acondicionamiento del Parque de Bomberos Voluntarios de Granadilla.
Dictamen 18/2001 - (07-02-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Reforma y Ampliación del Parque de Bomberos de San Miguel.
Dictamen 17/2001 - (07-02-2001) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de La Laguna en relación con la resolución del contrato suscrito entre la Universidad de La Laguna con la empresa M., S.A. para la ejecución de la obra de "Ampliación del Aulario de Guajara".
Dictamen 156/2000 - (20-12-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Antigua en relación con la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Antigua y la Entidad A.G.I.F. de fecha 1 de diciembre de 1992.
Dictamen 145/2000 - (30-11-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato para la explotación, en régimen de concesión, del aparcamiento del Hospital Universitario de Canarias, ubicado en la finca denominada "La Multa".
Dictamen 135/2000 - (16-11-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la resolución del contrato de la obra "Ampliación del I.E.S. Lomo Apolinario", de Las Palmas de Gran Canaria, adjudicado a la empresa "A.T., S.A.?.
Dictamen 134/2000 - (16-11-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la modificación de contrato para la gestión de los aparcamientos del Hospital General de Gran Canaria Dr. Negrín, cuyo precio es superior a 1.000.000.000 de pesetas (230.000.000 millones anuales, por 10 años).
Dictamen 125/2000 - (26-10-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Acondicionamiento del Parque de Bomberos Voluntarios de Granadilla.
Dictamen 124/2000 - (26-10-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de obras del Proyecto de Reforma y Ampliación del Parque de Bomberos de San Miguel.
Dictamen 100/2000 - (07-07-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la resolución del contrato adjudicado a la "E.C.H., S.A.?, para la ejecución de la obra de construcción del Centro de Secundaria y Bachillerato El Paso, en La Palma.
Dictamen 15/2000 - (24-02-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la declaración de nulidad de la contratación del servicio de comedor del Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Canarias, con sede en Arrecife de Lanzarote, prestado por E.M.D. durante los meses de septiembre y octubre de 1998.
Dictamen 5/2000 - (27-01-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la resolución del contrato relativo a la concesión administrativa para instalación de área de flora y fauna y área de ocio en la Finca de Sintes.
Dictamen 2/2000 - (13-01-2000) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la resolución del contrato de obras "Construcción del Centro Infantil y Primaria de 9 unidades en Barranco Las Torres, Adeje".
Dictamen 115/1999 - (17-12-1999) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la resolución por demora del contrato de suministro de mangueras y complementos destinados a la lucha contra incendios forestales, Lote 2, Herramientas, adjudicado a la empresa S.S.S., S.A. por acuerdo de la Comisión Insular de Gobierno de 15 de julio de 1999.
Dictamen 80/1999 - (16-09-1999) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la modificación del precio del contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Dictamen 69/1998 - (30-07-1998) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre la resolución del contrato suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de los Realejos con A.A.T.C., de concesión Administrativa del quiosco bar de la plaza Viera y Clavijo.
Dictamen 59/1998 - (09-07-1998) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre la resolución del contrato de las obras "ampliación del Centro Social de San Vicente, 1ª Fase".
Dictamen 55/1998 - (03-07-1998) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre la resolución del contrato de obras "Construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria, Los Pozos de Puerto del Rosario".
Dictamen 48/1998 - (08-06-1998) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre la resolución del contrato de obras "Construcción del Centro de Educación Secundaria de 16 unidades y dos talleres en Maspalomas-San Bartolomé de Tirajana".
Dictamen 16/1998 - (13-02-1998) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre la Resolución del contrato de servicios suscritos con la empresa C.I.N.S.A para el desarrollo informático del sistema de gestión de Secretaría del Cabildo de Tenerife.
Dictamen 1/1998 - (07-01-1998) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre la Resolución del contrato suscrito entre el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y la empresa T., S.L. para la realización de las obras incluidas en el proyecto denominado "Renovación del colector de saneamiento de El Médano"
Dictamen 112/1997 - (18-12-1997) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias sobre la Resolución del contrato celebrado entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la empresa C. para la ejecución de las obras de red de saneamiento en el barrio de San Bernardo, II Fase-Los Silos.
Dictamen 88/1997 - (02-10-1997) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la Resolución del Contrato adjudicado a la empresa C.P., M.F., S.L. para la ampliación del Colegio Público 20 de enero de Arinaga (Agüimes).
Dictamen 87/1997 - (02-10-1997) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la Resolución del Contrato adjudicado a la empresa C.P., M.F., S.L. para la construcción de un centro infantil y Primaria en Las Ramblas de Jinámar (Las Palmas de Gran Canaria).
Dictamen 109/1996 - (17-12-1996) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre la rescisión de contrato de obras suscrito entre la Dirección General de Vivienda y la empresa S., S.L., para la reposición de cuatro viviendas sitas en el Grupo 22 Viviendas El LLanito, término municipal de Breña Alta.
Dictamen 70/1996 - (17-09-1996) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre la rescisión del contrato de obras suscrito entre la Dirección General de Vivienda y la empresa S., S.L., para la demolición de tres viviendas del Grupo 22 Viviendas El Llanito, 2ª Fase A, término municipal de Breña Alta.
Dictamen 69/1996 - (17-09-1996) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre la resolución del contrato nº 799/94 suscrito entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa H., S.A. para la ejecución de obras de prolongación de la calle Jiménez Neira y calle Santa María Micaela.
Dictamen 66/1996 - (30-07-1996) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación con el modificado IV del contrato de obra del Edificio de Servicios Múltiples de Las Palmas.
Dictamen 51/1996 - (02-07-1996) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre la Propuesta de Orden por la que se resuelve el contrato de obras de remodelación del Bloque Quirúrgico y Area del Despertar del Hospital Insular de Gran Canaria, siendo la empresa contratista H., S.A.
Dictamen 50/1996 - (02-07-1996) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre la Propuesta de Acuerdo de modificación del contrato suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la empresa P.O., S.A. para la prestación del servicio de alquiler y mantenimiento de contenedores y papeleras y limpieza de estas últimas.
Dictamen 42/1996 - (24-06-1996) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación con la "resolución parcial del contrato de transporte escolar, suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la empresa F.B., S.L. (Ruta nº 197, de Las Palmas)".
Dictamen 59/1995 - (28-07-1995) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación con la Propuesta de Orden Departamental por la que se resuelve parcialmente el contrato de transporte escolar discrecional con la empresa F.B., S.L.
Dictamen 57/1995 - (28-07-1995) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria de expediente de modificación del contrato de obras de construcción de la nueva vía de penetración a Santa Cruz de Tenerife, pp. kk. 0'000 a 3'400.
Dictamen 46/1995 - (19-06-1995) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el proyecto modificado del contrato de obras de acondicionamiento de la variante de la carretera de Valverde a San Salvador, tramo Valverde-San Andrés, 1ª Fase, Isla de El Hierro.
Dictamen 45/1995 - (19-06-1995) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el proyecto modificado nº 1 del contrato de obras de construcción de la nueva carretera TF-713 de San Sebastián de la Gomera a Arure, acceso a Valle Gran Rey, 2ª fase, clave: 02-GO-032.2.M.
Dictamen 38/1995 - (17-05-1995) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, a petición del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con la aprobación de la segunda modificación del proyecto de peatonalización del primer tramo del Paseo de Las Canteras, 2ª fase.
Dictamen 24/1995 - (17-04-1995) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con Acuerdo del Pleno Cabildo insular de Tenerife, aprobación provisional del primer modificado del contrato de ejecución de las obras de construcción del Recinto Ferial de Tenerife.
Dictamen 17/1995 - (08-03-1995) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias relativo a la Modificación nº 3 del contrato de las obras de acceso a Las Palmas de Gran Canaria por el Norte. Tramo: Alcaravaneras-El Rincón, enlace de Arucas (C-810).